채 권 양 도 계 약 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

양도인(○○건설주식회사)은 양수인(○○건설사)에게    년  월  일 체결한 ○○건설공사의 토공사 하도급공사대금의 변제를 위하여 아래와 같이 채권양도를 하며 해당채권에 대한 증서로써 인도합니다.

아         래

1. 채권양도금액 : 일금                       원(｀                   )

- 양도인이 채무자[○○시장(군수)]로부터 도급받은 ○○건설공사의 미수령      기성금과 미수령 준공금에 관한 양도인의 채권

2. 양도인은 채무자에게 지체없이 전항의 채권양도의 통지 또는 승낙을 얻어     야 하며 이상의 통지 또는 승낙은 확정일자가 있는 증서로서 한다(채권양     도계약서에 공증인 또는 법원서기가 일정한 절차에 따라 확정일자인을 찍     은 경우의 확정일자 있는 증서로 하거나 내용증명우편에 의한 확정일자      있는 증서로 함).

3. 양수인이 채무자로부터 본 건에 관한 양도채권을 지급받았을 때에는 제1항     의 채권양도 금액만큼 양도인의 하도급공사대금에 관한 채무는 소멸한다.

4. 기타사항

위 계약성립의 증거로서 본 증서를 작성한다.

년      월      일

양  도  인 : ○○종합건설 대표   ○ ○ ○ (인)

양  수  인 : ○○건설 대표       ○ ○ ○ (인)

채  무  자 : ○○시장(군수) 귀하